C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A C A L A B R I A
UFFICIO GARE ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
FORNITURA DI MATERIALE PER COMPUTER E RELATIVE PERIFERICHE, FOTOCOPIATRICI E FAX, OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.
C A P I T O L A T O S P E C I A L E D' A P P A L T O
A R T . 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale per computer e relative periferiche, fotocopiatrici e fax, occorrenti per gli Uffici Consiglio Regionale della Calabria.
A R T . 2
AMMONTARE DEL'APPALTO
L'importo complessivo della fornitura, ammonta a complessive L. 121.513.000 (diconsi lire centoventunomilionicinquecentotredicimila) - Euro 62.756,23 - IVA esclusa.
A R T. 3
DURATA DELL'APPALTO
L'appalto della fornitura in oggetto avrà la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile per una sola volta per lo stesso periodo (anni 1), nei modi e termini previsti dalla normativa in vigore e sarà decorrente dalla data della lettera d'ordine da parte del Provveditore che rappresenta la Committenza.
Le quantità riportate per ogni singolo articolo nel presente Capitolato sono puramente indicativi e possono variare in aumento o diminuzione entro i limiti del 20% pur rimanendo immutato l'importo contrattuale.
Ai sensi dell'art. 33 della legge n. 41/1986 i prezzi per l'intera durata dell'appalto rimarranno invariati, intendendo escludere ogni revisione di prezzi.
In caso di eventuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il 20% dell'importo contrattuale, si applicheranno gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto principale.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale l'Amministrazione ha la necessità di richiedere articoli non previsti nella fornitura in oggetto, si potrà procedere entro i limiti del 20% (+) dell'importo contrattuale, previo concordamento di nuovi prezzi unitari tra le parti contraenti
La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo per la fornitura richiesta, resta fissata in L. 200.000 - Euro 103,30 oltre le spese di assistenza resasi necessarie.ART. 4
DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura comprensiva dell'onere del trasporto nei locali della nostra sede di Via Cardinale Portanova che saranno indicati dalla Committenza da effettuarsi nei modi e termini previsti dal successivo art. 8, riguarda i seguenti articoli con le relative quantità:
DESCRIZIONE QUANTITA'
Cartucce Canon nera per stampante Canon BJC 2000/4000/5000 cod. BC -20 n. 35
Cartucce Canon nera per stampante Canon BJC 2000/4000/5000 cod. BCI -21 BK n. 320
Cartucce Canon color per stampante Canon BJC 2000/4000/5000 cod. BCI -21C n. 260
Cartucce Canon nera per stampante Canon BJC 5100 cod. BC-23 n. 60
Cartucce Canon nera per stampante Canon BJC 6000 cod. BCI-3BK n. 240
Cartucce Canon color per stampante Canon BJC 6000 cod. BCI-3C - color ciano n. 70
Cartucce Canon color per stampante Canon BJC 6000 cod. BCI-3M - color magenta n. 70
Cartucce Canon color per stampante Canon BJC 6000 cod. BCI-3Y - color giallo n. 70
Cartucce Canon nera per stampante Canon BJC 6000 cod. BC-30BK n. 30
Cartucce Canon color per stampante Canon BJC 6000 cod. BC-31 C n. 30
Cartucce Epson nera per stampante Epson Stylus 800 cod. S020108 n. 25
Cartucce Epson color per stampante Epson Stylus 800 cod. S020089 n. 25
Nastro Epson per stampante Epson LQ 2080 n. 35
Nastro Lexmark per stampante Lexmark cod. 1040930 n. 25
Cartuccia Lexmark per stampante Lexmark cod. 1380620 n. 25
Tamburo Epson per stampanteLaser Epson EPL 5500 cod. S051029 n. 4
Tamburo Epson per stampante Laser Epson EPL 5700 cod. S050010 n. 4
Toner Epson per stampante laser Epson EPL 5700 cod. S051055 n. 30
Cartuccia Toner Canon per Stampante Laser Canon LPB 660 n. 20
Toner Tally per stampanti laser Tally T 9112 n. 140
Tamburo Tally per stampante Tally T 9112 n.15
Toner Hewlett Packard per stampante Hewlett Pachard Laser Jet 6L cod. C3906A n. 25
Toner Hewlett Packard per stampante Hewlett Packard Laser Jet 1100 cod. C4092A n. 10
Toner Hewlett Packard per stampante Hewlett packard Laser Jet 4000 cod. C4127A n. 10
Toner Brother per stampante laser Brother HL 1060 cod. TN300 n. 35
Tamburo Brother per stampante Brother HL 1060 cod. DR 300 n. 5
Toner Konica per stampante laser Konica 2125 n. 5
Cassette c4435 per Backup da 20 Gb/Tr-5 n. 60
Confezione da 10 Dischetti 2HD formattati da 3"5 - 1,44 (Verbatim, 3M, Basf) cf. 300
CD-R 700 MB 80 min.(Verbatim, Maxell, TDK) n. 220
CD-RW DA 700 MB 80 min.(Verbatim, Maxell, TDK) n. 120
Cartucce lomega Zip formattati da 100 MB n. 25
Schermo protettivo n. 5
Pulitori per schermo n. 25
Conf. salviettine per monitor cf. 25
Copri monitor n. 20
Copri tastiera n. 10
Mouse senza filo n. 5
Mouse PS2 n. 15
Tappetini per mouse n. 25
Salvalavista computer Bechelli n. 10
Porta dischetti da tavolo da 100 floppy da 3"5 n.15
Confezione da 15 fogli di carta speciale Canon ad alta risoluzione lucida qualità fotografica cf. 25
Confezione da 50 fogli di carta speciale Canon ad alta risoluzione cf. 35
Confezione da 50 fogli di lucidi per proiezioni Canon cf. 15
Toner Canon per fax Canon TC90 - cod FX3 n.40
Toner Infotec per Fax Infotec 6755 n. 30
Toner Infotec per fotocopiatrice Infotec 5222 DZ n. 40
Toner Infotec per fotocopiatrice Infotec 9014 n. 20
Toner Ricoh per fotocopiatrice Ricoh FT 6665 n. 60
Toner Ricoh per fotocopiatrice Ricoh 4522 n. 40
Toner Rank Xerox per fotocopiatrice Rank Xerox 5065 n. 20
Toner Rank Xerox per fotocopiatrice Rank Xerox 5065 n. 15A R T. 5
QUALITA' DEI MATERIALI
Il materiale richiesto deve essere di ottima qualità, integro, privo di qualsiasi difetto o guasto e perfettamente funzionanti, con l'obbligo per la ditta di sottoporli all'accettazione dell'Ufficio Committente, il quale può rifiutarli, ove li trovasse difettosi, imperfetti o non rispondenti ai requisiti richiesti.
A R T. 6
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPALTO
In aggiunta alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale sopracitato, resta convenuto che l'accollo dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria è subordinata all'accettazione della dichiarazione qui di seguito trascritta, che farà parte integrante del contratto; " la ditta potendo disporre della merce, mezzi e mano d'opera e di quant'altro occorra per la fornitura richiesta, riconoscendo remunerativi i prezzi d'appalto, rinunzia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità o compenso non previsto nel contratto.
Dichiara di avere piena e completa conoscenza dell'ubicazione in cui si trovano i locali cui si riferisce l'appalto, di essersi assicurata la fornitura di tutti i materiali che potranno occorrere e di trovarsi in grado di effettuare la fornitura di che trattasi".A R T. 7
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base d'appalto, resta stabilita in lire 2.430.260 - €. 1255,13 che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia, ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
La cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo netto contrattuale, potrà essere costituita dalla ditta nei seguenti modi:
a) ai sensi dell'art. 54 del Regolamento 23.02.1924, n. 827, ossia in denaro contanti (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in beni stabili di prima iscrizione ipotecaria;
b) fidejussione bancaria;
c) polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, l'elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell'Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art.1 Legge 10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni 10. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell'ultima fattura, e, comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.A R T. 8
SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA E DELLA AMMINISTRAZIONE
Sono a carico dell'impresa tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
Si intendono inoltre a carico dell'Appaltatore l'Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ed in genere tutti gli oneri assistenziali e di soccorso agli operai in caso di malattia.
Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli altri adempimenti assicurativi.
Ai fini fiscali saranno osservate le norme di cui ai decreti del P.R. 20.10.1972 n. 633 e 26.10.1972 n. 654 concernenti l'istituzione dell'I.V.A. e la disciplina dell'imposta di registro.A R T. 9
LETTERA D'ORDINE
L'esecuzione della fornitura potrà essere frazionata in massimo 6 fasi, possibilmente con cadenze bimestrali, e sarà disposta dal Provveditore che rappresenta la Committenza con apposita lettera d'ordine, e la ditta dovrà provvedervi entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della predetta disposizione.
In caso di ritardi o inadempienze si applicano le penali previste dal presente Capitolato.A R T. 10
PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al materiale consegnato ed accettato dall'Amministrazione, vistata dal Responsabile
dell'Ufficio Gare ed Acquisizione Beni e Servizi e liquidata dal Provveditore.A R T. 11
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
La ditta ha l'obbligo di condurre direttamente e personalmente la fornitura di materiale per computer e relative periferiche, fotocopiatrici e fax.. Potrà designare un suo rappresentante di provata capacità tecnica.
A R T. 12
DIVIETO DI CESSIONE O SUB APPALTO DEI LAVORI
E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o sub appaltare tutta o in parte la fornitura assunta sotto pena della immediata rescissione del contratto e risarcimento dei danni a norma di legge.
A R T. 13
DOMICILIO DELL' APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel comune ove hanno sedi i locali oggetto del presente appalto.
A R T. 14
CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
In caso di inosservanza delle norme previste nel presente Capitolato, il Consiglio Regionale dopo aver invitato la ditta ad adempiere agli obblighi contrattuali, nel termine perentorio di 24 ore, provvederà agli adempimenti a mezzo di altra ditta, rimborsandosi delle spese sostenute e del maggiore prezzo pagato, rispetto alle condizioni di aggiudicazione, in occasione del pagamento che dovrà essere fatto alla ditta aggiudicataria, fatto salvo ogni altro diritto per ulteriori danni eventuali.
In caso di recidiva o per qualunque altra inadempienza agli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, il Consiglio Regionale si riserva la facoltà dopo due contestazioni scritte, di rescindere il contratto in corso (art. 1453 C.C.), salvo il risarcimento del danno da parte della ditta aggiudicataria inadempiente.
Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite al Foro competente per territorio.A R T. 15
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice.
A R T. 16
AFFIDAMENTO E GARA
E' facoltà dell'Amministrazione sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Il Redattore
(Geom. G. Caridi)